说好八万装完变十五万：增项单能不能拒签、漏项谁担、停工后钱怎么结

八万签的合同干到一半变成十五万，钱不是一律不能加，但每一笔加价都要落在三件事上：谁提出的、在不在原报价里、有没有书面确认。装修增项的处理顺序是固定的——先分清这笔钱属于漏项、业主变更还是现场新情况，再决定增项单签不签，最后才是停工之后怎么结算。签字在法律上是一次权利处分，签错一次，后面基本翻不回来。这篇按流程走：合同性质怎么定、增项单怎么签、漏项谁担、停工怎么结、钱怎么付、对方跑路怎么办，每一步都给出该拿到手的书面材料。

⁠​‌​‌​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​​​‌​‌‌​‌​‌​‌‌​​⁠

一、家装是承揽合同，不是买卖也不是建设工程

结论：家装落在承揽合同里，钱是随“工作成果”走的，不是随材料走的。

装修公司上门量房、按你的要求出图、组织工人施工、最后交出一个能住进去的房子，这个结构与承揽合同完全对应：一方按定作人的要求完成工作，另一方支付报酬。它既不是买卖合同——你买的不是现成建材，而是“做”的过程和结果；也不是建设工程合同——住宅室内装修不在《建设工程质量管理条例》调整的“建设工程”范围内，施工许可、五方验收、竣工备案那一套都不适用。

认错类型，主张就会跟着错，站内买卖合同和承揽合同怎么区分讲得更细。

第七百七十一条这份清单，恰好就是增项纠纷的战场：数量、质量、验收标准、材料谁提供，缺一项就会吵一次。承揽合同的基本框架，可以先看承揽合同这一条词条。

由此推出三个后果：业主有任意解除权；公司交付成果后业主必须验收；材料款没付清时对方可以留置或者拒绝交付。

二、定作人随时能解约，但代价是赔偿对方损失

结论：你可以随时叫停，但不能拍拍手就走，赔偿范围按可预见规则算。

这条权利很硬：承揽合同里，定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，不需要理由，也不需要对方违约。

但同一句条文后半段写着“造成承揽人损失的，应当赔偿损失”，所以解除不是免费的。要赔的是直接损失：已下料无法退货的板材、已下单生产的定制柜、工人退场费用、已发生的管理成本。对方主张的“剩余工程利润”属可得利益，受可预见规则限制，多数家装案件里会被压低甚至砍掉。

操作要点不是“能不能解约”，而是“解约前锁死损失”：书面通知写清解除日，要求对方限期提交已完工程量与在场材料清单，约定清点时间；对方不配合，你自己拍视频点数。这条线怎么走，站内有两篇可以对照：定作人可以随时解除承揽合同，但要赔偿和定作人中途通知解除合同，承揽人的损失怎么算。

三、业主不验收就是自己违约，这条最反直觉

结论：公司交了成果，你必须验收；既不验收也不提异议地拖着，违约的是你。

多数人以为“我不签字，他就拿我没办法”。恰恰相反。承揽人完成工作后应当交付成果并提交必要的技术资料和质量证明，定作人应当验收。这个“应当”是义务，不是权利。你拖着不验收，法律效果是付款条件视为成就、风险转到你身上、保修起算点也可能提前。

家装里最常见的三种拖法都有后果：通知验收你不到场，事后主张质量问题举证难度陡增；到场不看、不写意见、不签字，等于默认；拿“还有小毛病”整体拒收，法律上要求的是合理验收，个别瑕疵走整改和减价，不构成整体拒收的理由。

反过来说，验收也是你手里最有力的一个节点。验收前你是债权人，验收后你就变成付款义务人。所以正确做法不是拖，而是“到场、逐项、写下不同意的部分、只对无异议部分签字”。

没有约定验收期限的，多久算默认合格，站内没有约定验收期限，多久算默认验收合格有专门梳理；验收义务本身的展开，见装修完工不验收就出问题，责任怎么分。

四、不付钱对方可以扣着不交，留置权不是吓唬

结论：“我不付钱你能把我怎么样”这句话是错的，对方手里有留置权和拒绝交付权。

定作人没付报酬或者材料费等价款，承揽人对完成的工作成果享有留置权，或者有权拒绝交付。注意这里是“或者”：留置是扣着做好的东西，拒绝交付是不把东西交出去，两条路对方可以选。

放在家装场景里要说实在一点：装修成果大多已附合在房子上，拆不下来，典型的“扣货”很难实现。留置权的现实形态换了几种：不给钥匙、不交水电竣工图、不交材料合格证与保修卡、不撤场、不配合物业退押金。这些做法常被当筹码，你不能靠一句“你没权利”解决。

应对分三步：把争议金额和无争议金额切开，无争议部分先付，用付款凭证换对方交资料、交钥匙，写成书面交接单；对争议部分书面提出异议并保留追责；对方以扣资料、不撤场施压的，发书面催告并向物业、街道报备，固定损失证据。

留置权的成立条件、能扣多久、扣错了要赔什么，见承揽人留置权。

五、增项分三类，法律后果完全不同

结论：同样是加钱，漏项、业主变更、现场新情况，三种结局可以差出一倍。

第一类，原合同漏项。报价单没写但施工必需，比如防水、地面找平、开槽、垃圾清运、成品保护。这属于报价不完整，原则上不该由业主额外承担，除非合同明确约定按实结算。道理很简单：报价是专业方做的，漏洞风险由报价方消化，这是固定总价的意义。

第二类，业主中途变更。改方案、加柜子、换材料、加插座，属于定作人中途变更承揽工作要求，增加的费用由业主承担，造成损失的还要赔偿。这类加价最站得住，也最容易被忽略：很多人只记得对方加价，忘了是自己先改的图。

第三类，现场发现的新情况。拆开墙体发现空鼓、铲开墙皮发现水管锈穿、敲掉瓷砖发现防水层缺失。这属于履行中的事实变更，正确顺序是先书面确认再施工；未确认即施工的，费用争议风险由施工方自担。这一条对业主极其有利，一定要会用。

判断一笔增项属于哪一类，只用问一句：这项在签约时的图纸和报价单上，本来应该由谁发现？

六、增项单签不签，三步判断加一句话

结论：先问三个问题再落笔，落笔时加一句限定，能救回大半损失。

第一步，问“这项在不在原报价单和图纸里”。在，就是漏项，按漏项规则谈；不在，再问是谁提出的。你提的认账，对方提的要求出示依据。

第二步，问“不做会怎样、有没有替代做法”。防水不做会渗到楼下，这是必需；吊顶换成双层石膏板，这是可选项。必需项谈价格，可选项可以直接砍掉。很多增项的真相是“可做可不做”，被说成了“必须做”。

第三步，问“单价依据是什么、能不能给三个报价”。让对方拿出计价方式：按米、按平方米、按项、按工时。同一项工艺市场价往往差三成以上，拿到两个报价，议价空间立刻出现。

三步问完，签的时候一定要在增项单上手写一句：本单仅确认工程量与单价，不代表同意结算。 它的作用是把“事实确认”和“价款确认”拆开：工程量确实做了、单价确实谈过，但结算时你仍可主张这笔钱不该由你承担。没有这句话，签字就是全面认可，事后翻案极难。

还要守住两条底线：不签空白单，不签“以实际发生为准”的概括授权；不在施工现场被围着签，把单子拍照带回去看一晚，第二天再签。口头变更的效力和举证，站内装修合同增项：口头变更有效吗，怎么举证讲得很透；水电这一块的特殊性，见装修水电改造增项：哪些加钱站得住，哪些必须砍掉。

七、漏项谁担，看固定总价还是按实结算

结论：固定总价下漏项由承包人扛，按实结算下业主扛，但承包人要事先提示。

先看合同价款条款。写“总价包干”“固定总价”“一次性包死”，就是承包人自担报价风险，漏项不能另行加价，除非属于业主变更。写“按实结算”“以实际发生为准”，就是业主承担工程量偏差，但有两个前提：单价事先约定，工程量经确认。

“以实际发生为准”这六个字，是装修合同里最贵的六个字。它意味着结算金额在签约时是不确定的，理论上可以翻倍。签了这句话，你就把价格的控制权交出去了。能补救的做法是加限定：约定单价表作为附件、约定超出预算一定比例需书面同意、约定未确认的工程量不予结算。

判断漏项归属，可以按这个顺序走：一看合同价款类型；二看该项是否属于施工必需且图纸上可见；三看承包人事先有没有提示；四看有没有书面确认。四步走完，答案通常只有一个。

签约阶段怎么把这些条款写死，见装修合同怎么签才防坑：增项、付款节点与保修条款一次讲清；如果对方是惯常的低价签约高价增项，边界在哪里，见装修公司低价签约高价增项，是合同诈骗吗。

八、停工之后钱怎么结，三种停工三种算法

结论：停工先分清是谁停的，再谈钱怎么切，顺序反了就是白谈。

第一种，业主主动解除。已完成且合格的部分按合同价支付，另赔直接损失：已下料无法退货的材料款、已下单的定制品、工人退场费、已发生的管理费。

第二种，施工方擅自停工。这是对方违约。先书面催告，给七到十五日合理期限，写明“逾期仍不复工，本人解除合同并追究工期违约责任”，微信、短信、EMS 三路并发；期满仍不复工的，依第五百六十三条解除，并依第五百六十六条主张赔偿。

第三种，双方协商停工。必须当场签《停工确认单》，写清五件事：停工原因、起止时间、已完工程量清单、现场材料设备清单（品牌、数量、存放位置）、复工条件与期限。

谁先违约，往往决定谁承担工期损失。解除后的退款与损失怎么算，见合同解除的法律后果。

九、已完工程量怎么算，三种方法各有适用

结论：先自己算一遍再让对方报，差额列清单，只谈差额。

方法一，按项计。合同报价单本来就是分项的，做完一项算一项，最直接，争议最小。适用前提是报价单足够细，能对应到具体工序。

方法二，按比例。适用于同一项目做到一半，比如全屋墙面漆做了三分之二，按实际面积折算；瓷砖按平方米计量，数砖加损耗。用这个方法要扣除未完成工序，比如瓷砖铺完但未勾缝，不能按整项计。

方法三，按定额。双方对工程量分歧很大时，委托造价咨询机构按当地装饰装修工程消耗量定额核算，出具造价意见。费用通常几千元，比一场官司便宜得多，而且意见书在谈判桌上比吵十句管用。

材料在场部分要单独清点：已进场未安装的，按合同价计，但要扣除退货可能；已切割、已定制的，按实际损失计。这部分最容易扯皮，清点时连包装、批次、数量一起拍进去。

三种方法可以叠用：主体按项，零散按比例，争议大的单项送定额。清点注意三点：全程录像，画面带日期和门牌；材料按合同价折算，不按零售价；把“合格”和“已完成”分开算，做完但不合格的先整改再计价。对量先定基准：以合同报价单的分项为准，报价单没有的分项按实际测量并经双方签字的数据算，单方测量不作结算依据。

十、隐蔽工程验收，不做闭水试验就别贴砖

结论：水电和防水不验收就覆盖，后面漏水基本追不到责任。

承揽人在工作期间应当接受定作人必要的监督检验，这是法定权利，写进合同也只是重复一遍。四个节点必须到场：水电布管完成、封槽之前；防水刷完、闭水试验时；吊顶封板之前；墙砖铺贴前。

水电要做两件事：打压试验，打到零点八到一点零兆帕，稳压三十分钟看表有没有掉；线路通断测试，逐路测通。防水做闭水试验，蓄水不低于两厘米，二十四到四十八小时后去楼下对应位置看顶板有没有渗水。不做闭水就贴砖，是家装里代价最高的错误——漏水到楼下赔偿往往五位数起步，责任还很难推给对方。

影像怎么留才有效：拍管线走向时，画面里放一把卷尺，标出距墙、距地的尺寸；拍打压表时，让表盘读数和当天报纸或手机日期同框；拍闭水时，先拍蓄水水面，再拍楼下顶板。照片存原图，不要用美颜相机，不要裁剪。

隐蔽工程验收的完整做法，见隐蔽工程验收。每一步验收都签一张单子，写清验收项目、验收结论、验收人和日期，这张纸就是你日后主张返工的全部底气。

十一、竣工验收单上别写“合格无异议”

结论：一句“验收合格、无异议”，等于当场放弃修理、减价和赔偿的请求。

工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求修理、重作、减少报酬、赔偿损失，前提是你还保留着“不符合质量要求”的主张。一旦签了整句的“验收合格、无异议”，再想主张，就得先推翻自己签的字。

正确的验收单要写成三栏：第一栏是验收结论，只能三选一——合格、不合格、除下列问题外合格；第二栏是遗留问题清单，逐条编号，写清位置、现象、要求；第三栏是整改期限和复验时间。签字时注明日期，再拍一张现场照片。

第七百八十二条还解决了一个常见的争议：合同没写付款时间，什么时候该付？答案是交付工作成果时付，部分交付的部分付。所以“全部完工才付钱”和“先付钱再干活”都不是默认规则，默认规则是跟着交付走。

十二、保修期与保修金，口头承诺不算数

结论：保修写进合同才叫保修，口头说“终身维护”等于没说。

家装的保修没有统一的法定最低期限。实务口径是：水电隐蔽工程通常约定二到五年，防水通常约定五年，其他项目一到二年，具体以合同约定为准。要注意的是，《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期适用于建设工程，家装不在其调整范围内，只能参照，不能直接套用条号主张。

合同里的保修条款要写四件事：保修范围（施工质量，不含人为损坏和你自购材料本身的缺陷）、保修期限（分项写，不要只写一句“保修两年”）、响应时间（报修后几小时到场、几日修复）、保修金的扣留与返还（通常按结算价的百分之三到五扣留，保修期满无息返还）。

还有一条：保修期的起算点是竣工验收合格之日，不是入住之日，也不是付款之日。所以验收单上的日期很重要，别随手写一个大概的日子。

保修期内报修，要做三件事：书面或微信报修并截图，写清时间、位置、现象；要求对方出具报修受理单或回复上门时间；维修完成后索要维修记录并签字确认。口头打个电话，对方说“下周来”，下周没来，一个月后你连报修过都证明不了。同一问题修过两次仍未解决的，可以主张自行委托第三方维修、费用由对方承担，前提是报修记录齐全。

十三、钱怎么付才安全，三三三一与节点付款

结论：尾款低于一成就没有制衡力，任何要求一次性付全款的方案都不要接。

可用方案是按节点付：开工三成，水电隐蔽验收合格三成，泥木验收合格三成，竣工验收合格一成，这就是三三三一。也可以按工序拆细，但比例要守住两条：任何时点累计付款不超过已完工程量对应价款；尾款不低于一成。

为什么是一成？尾款是唯一能逼对方回来整改的杠杆。只剩百分之五，对方算完返工成本可能直接放弃；留到一成五到两成，谈判地位完全不同。

定金要单独说。定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金效力。八万的合同定金最多一万六，超出部分只能按预付款处理，不适用定金罚则。定金与订金的区别、双倍返还怎么算，见定金。

一句话收住：把钱切成小份、每份绑一次验收、每笔留一次痕迹，比任何口头承诺都可靠。

十四、对方跑路，查工商、报案、起诉、保全

结论：先查清告谁，再决定报不报案，最后一定要做保全。

第一步查主体。国家企业信用信息公示系统查公司是否存续、股东是谁、注册资本实缴多少、有没有经营异常记录。再看资质：建筑装修装饰工程专业承包资质分一级、二级，无资质接工程本身就违规。

第二步判断是不是刑事。边界看四点：签约时有没有履约能力、收款后有没有实际施工、钱去哪了、有没有逃匿。有材料进场、有工人工资支出，通常按民事纠纷处理；收全款就失联、公司是空壳、钱当天转走，才可能构成合同诈骗。报案带齐合同、付款凭证、施工记录、催告记录。

第三步起诉。被告是合同签章的主体：个人签字的告个人，公司盖章的告公司。项目经理个人签的字，公司要不要担责看三点——有没有项目部章或授权文件、款项是否进公司账户、公司事后有没有追认；有其一即可主张职务行为或表见代理，把公司列为共同被告。

第四步保全。起诉同时申请财产保全，先查对方银行账户、房产、车辆，保全要提供担保，保险保函的费用通常是保全金额的千分之几。

追讨的完整路径，站内装修公司收钱跑路怎么办有分步骤的梳理。

十五、增项确认单五栏模板，照抄就能用

结论：五栏缺一栏，这张单子在结算时就会变成对方手里的证据。

第一栏，项目名称与位置。写到具体房间和具体部位，比如“主卫墙面防水，面积约十二平方米”，不要只写“防水”。

第二栏，原合同是否包含。三选一勾选：已包含、未包含、图纸有此项目但报价漏列。这一栏是全单最关键的，它直接决定这笔钱该不该你出。

第三栏，工程量与单价。写清单价、计量单位、工程量、小计，并注明计价依据（合同附件价目表第几项、市场询价、定额）。单价空白的单子不要签。

第四栏，不做的影响。写清不做的后果和替代方案，比如“不做防水将导致渗漏至楼下”“可改用丙纶防水，单价低百分之三十”。这一栏逼对方把“必需”说清楚。

第五栏，双方签字与日期，并在下方固定印一句：本单仅确认工程量与单价，不代表同意结算，结算时另行核定。签字人要是合同主体或者有授权的人，项目经理签字要注明身份。

单张金额超过合同总价百分之五的增项，要求对方另附做法说明和材料清单；口头报价不要写进单子，写进去就等于替对方背书。

使用时配三个动作：一单一事；每张单子拍照留存，原件自留一份；月底做增项汇总表，与合同价对比，超过百分之十就暂停施工重新谈。

十六、从签约到结算的七个节点自查

结论：每个节点都要留下一张纸，七张纸凑齐，纠纷就赢了一半。

节点一，签约。该拿到：合同正本、分项报价单、图纸（平面与水电点位）、材料清单、付款节点表、保修条款。

节点二，开工交底。该拿到：交底记录、工期计划表、项目负责人确认单。

节点三，水电隐蔽验收。该拿到：打压试验记录、水电走向图、验收单、影像。

节点四，防水与泥木验收。该拿到：闭水试验记录（含楼下照片）、空鼓检查记录、验收单。

节点五，变更与增项。该拿到：增项确认单（五栏齐全）、设计变更图、双方签字的变更汇总表。

节点六，竣工验收。该拿到：三栏式验收单、遗留问题清单与整改期限、水电竣工图、保修卡。

节点七，结算。该拿到：结算书（逐项对照合同与增项单）、发票或收据、保修金扣留凭证、资料交接清单。

对方临时加价时，可以这么说：“这项在不在原报价单里，我们先对着报价单看；不在的，请你写清楚是谁提出的、单价依据是什么、不做有什么影响，我拿回去看，明天答复。今天的活先按原图纸做，没有书面确认的部分我不签字，也不结算。”说完把这句话用微信再发一遍，留个文字记录。今天能做的下一个动作：把合同、报价单、图纸、所有增项单拍照归档到一个文件夹，按日期命名，缺哪一张，列在纸上，明天开口要。

装修公司说“不加钱就停工”，我该怎么办？

书面回复，要求说明增项内容、单价依据和停工理由，明确表示未确认的增项不予结算、停工造成的工期延误由对方承担，并用微信和 EMS 两路送达。对方真停工的，按擅自停工处理，催告后解除并索赔。

增项单我已经签了字，还能不认吗？

签字确认了工程量和单价，通常不能否认这两项事实。但单子上写了“仅确认工程量与单价，不代表同意结算”的，你仍可就“该不该由业主承担”提出异议。没有这句话的，只能从欺诈、重大误解、显失公平角度尝试撤销，举证难度大。

报价单上写着“以实际发生为准”，是不是只能认？

不是只能认，但确实被动。可主张单价按合同附件或订立合同时的市场价确定，未经确认的工程量不予结算；签约时最好改成“单价按附件价目表执行，工程量以双方签字确认为准”。

防水、找平、垃圾清运这些没写进报价单，该我出钱吗？

原则上不该。这些是施工必需项，专业方报价时应当预见。除非合同明确约定按实结算并列了单价，否则属报价不完整，风险由报价方承担。

我自己中途改了方案，增加的费用一定要给吗？

要给。定作人中途变更承揽工作要求造成承揽人损失的应当赔偿，但只赔合理部分：按合同单价或市场价计算，对方要拿出工程量确认单和计价依据。

停工后对方要我付百分之八十的工程款，合理吗？

看已完工程量，不看进度百分比的口号。要求对方提供分项清单逐项核对，合格部分按合同价计，未完成工序和措施费按比例扣减；谈不拢可委托造价咨询核算。

协商停工一定要签书面文件吗？

一定要。口头约定三个月后基本无法证明。停工确认单写清原因、时间、已完工程量、现场材料清单、复工条件五项，双方签字各持一份，再拍一张签字现场的照片。

项目经理签的增项单，公司不认怎么办？

看三点：有没有项目部章或授权文件、款项是否进公司账户、公司事后有没有追认。有其一即可主张职务行为或表见代理，把公司列为被告；都没有的只能先告签字个人。

装修公司跑了，报警有用吗？

取决于有没有实际施工。有材料进场、有工人工资支出，通常按民事纠纷处理，公安可能不予立案；收全款后立即失联、公司是空壳、款项当天转走的，才可能构成合同诈骗。无论报不报案，起诉和保全都要同步做。

隐蔽工程当时没验收，现在漏水了还能追责吗？

能追，但难度大。要证明漏水原因在施工，通常走司法鉴定，费用先垫。最好的时机是封槽之前，做完打压和闭水试验再让他们覆盖。

本文为一般情形下的梳理，具体以有关部门认定和法院裁判为准，不构成正式法律意见。