国际工程索赔与工期费用索赔服务合同

国际工程索赔与工期费用索赔服务合同

委托方（甲方）：______________________　统一社会信用代码：______________________
索赔服务方（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________

甲方作为________国________项目的承包方，因工期延误与费用增加需要向业主提出索赔，委托乙方提供索赔服务。双方依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经协商一致，订立本合同。


第一条　服务范围

乙方向甲方提供以下服务：梳理索赔事件事实与合同依据；评估索赔的成立条件与金额；起草索赔通知与索赔报告；组织与整理同期记录与证据材料；参与索赔谈判与答复业主反索赔；协助处理工程师决定与后续争议程序。


第二条　索赔依据与合同基础

索赔应依据项目合同及其通用与专用条件、技术规范、投标文件与往来函件提出。乙方应首先核对合同的索赔条款、通知期限、时效与程序要求，确认索赔请求的程序合规性。


第三条　索赔事件识别与通知

乙方应协助甲方及时识别可索赔事件，包括业主指令变更、图纸延误、场地移交延迟、不可预见物质条件、业主提供材料延误、停工与复工、不可抗力等。索赔通知应在合同约定期限内发出，避免丧失索赔权。


第四条　工期延误索赔

工期索赔应区分业主责任延误、不可抗力延误、甲方责任延误与共同延误，合理确定可顺延工期天数。乙方应基于进度计划与关键线路分析，论证延误事件对竣工日期的影响。


第五条　费用索赔范围

费用索赔包括人工、机械、材料、管理费、临时设施、资金占用、保函与保险费用等实际增加支出，并区分直接损失与利润损失。不属于索赔范围的费用，乙方应逐项说明理由。


第六条　证据与同期记录

甲方应建立并保持同期记录，包括施工日志、往来函件、会议纪要、影像资料、签证单与计量记录。乙方应指导甲方完善证据链，并对记录的真实性与完整性进行核查。


第七条　索赔报告编制

乙方应在收集齐备材料后________日内编制索赔报告，内容包括事件经过、责任归属、索赔依据、计算过程、金额与工期主张，并附相应证据。报告应留出甲方确认与补充的时间。


第八条　索赔谈判与工程师决定

乙方应代表甲方与业主或工程师进行索赔谈判，提出与答复索赔与反索赔主张。对工程师作出的决定，乙方应评估其合理性与接受风险，并提出继续争议解决的建议。


第九条　与变更、调价的衔接

索赔与工程变更、暂列金额、价格调整、外汇与时差调整等条款存在交叉的，乙方应统筹处理，避免重复主张或遗漏可索赔金额，并在报告中说明各请求之间的关系。


第十条　费用与结算

索赔服务费采用固定收费________元，或按索赔成功金额________％计取，具体为：______________________。差旅、翻译、公证、专家论证与检测费用由甲方另行承担。费用支付节点为：______________________。


第十一条　争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁，或向有管辖权的人民法院起诉。